路桥工程施工合同中的时间和成本超支管理策略分析

刘一帆

摘要：本论文旨在分析路桥工程施工合同中时间和成本超支管理策略的相关问题。通过对现有文献的综合研究，探讨时间和成本超支管理的挑战、存在的问题以及可能的解决方案。研究发现，合同管理、风险管理和项目管理等方面的策略对于有效控制时间和成本超支至关重要。

关键词： 路桥工程；施工合同；时间超支；成本超支；管理策略

引言：路桥工程是基础设施建设中的重要组成部分，但施工合同中的时间和成本超支问题常常导致项目延期和额外成本。有效的管理策略对于解决这些问题至关重要。本文旨在分析现有的管理策略，并提出适用于不同情境的解决方案。

一、路桥工程施工合同管理的重要性

合同管理中的一项重要职能就是明确各参与方的职责与权利。通过合同的细化，明确了双方对项目的基本要求，工期，价格，质量标准等的期望与承诺。这样可以减少误会，减少争议，保证项目顺利实施。有效的合同管理是项目工期与费用控制的关键。合同中所列的施工进度及付款条件，是监控项目进度及财务状况的重要手段。项目管理人员可藉由这些工具，发现工程中的延误及超支等风险，进而采取措施加以解决，以确保项目如期完成。工程施工过程中经常发生变更索赔问题。合同管理为解决这些问题提供了一个标准的框架，它建立了一个清晰的变更和索赔程序。这样可以有效地防止工程变更与索赔的滥用，保护各方的合法权利，降低工程变更与索赔处理不当所引起的纠纷与诉讼风险。施工合同一般都对项目的质量、安全等方面提出了明确的要求。通过合同管理，保证了这些要求的严格执行，为项目的质量控制与安全管理提供了有力的保证。这是保证工程长期服役性能和运行安全性的关键。

二、路桥工程施工合同中的时间和成本超支管理的基本原则

合同是工程项目管理的基础.它应该对项目的主要内容，如工期，费用预算，质量标准，变更程序，索赔处理等作了详细的规定。明确的合同条款是项目管理的基准，可以避免误解，避免争议，保证各方对项目的需求与预期达成共识。在项目开始时，应该确定并评估潜在的风险，这些风险可能会造成时间和费用的超支。藉由发展风险减低策略，专项工作小组可针对可能影响进度与预算的突发事件，将其负面影响降至最低。工程必须有科学合理的进度计划，并对施工进度进行持续监督。通过进度计划对比分析，项目小组能够及时发现进度拖延问题，并采取必要的措施，保证项目如期进行。根据项目外部环境及工程进度需求，制定详细的费用预算，并定期更新。成本控制主要是对成本进行跟踪，对预算中的偏差进行分析，并采取相应的措施来纠正偏差，以保证总成本控制在预算之内。在整个项目进程中，保持各参与方的交流是非常重要的。有效的沟通可以保证信息准确传达，减少误解，促进双方就时间及费用管理达成一致。变更与索赔的发生往往造成工期与费用超支，因此，有必要建立一套明确的变更管理流程及索赔处理流程，以确保所有变更均得到有效控制，并评估其工期及费用影响。质量问题同样会引起返工，导致增加成本，延误工期。执行严格的质量管理措施及严格监理制度，确保工程满足设计及行业质量标准，降低因返工及缺陷修复而增加的额外成本。项目管理团队应该在工期出现延误或费用超支的第一时间，立即采取管控措施，防止问题进一步恶化。同时，对工程超支的原因进行深入分析，制定防范措施，以避免今后类似的问题再次发生。在此基础上，项目管理团队通过新工艺、新工法、新材料、新设备等应用，提高工效、缩短工期、降低工程成本，保证工程质效双控，按期顺利完成。

三、存在的风险

1.合同条款不明确，导致争议和索赔频发

计划工期是合同的一个重要组成部分。如果合同中对工期要求不够明确，或对工期延误责任界定不清，则在工期延误发生后，可能发生施工方与业主就责任归属问题产生纠纷。这些不确定因素可能会阻碍工程进度，进一步增加纠纷解决的时间与费用。工程变更是施工过程中普遍存在的情况，如果合同中对变更管理的规定不够明确，没有对变更的程序、时间以及费用调整机制作出明确的规定，就有可能导致双方在变更发生时出现分歧。这一分歧可能会引起索赔，增加工程的复杂度和费用。索赔是施工合同中的另一项重要内容。如果合同中没有明确索赔处理的程序和标准，施工单位可能会因超支或其他损失而不能得到及时、合理的赔偿，这不仅会影响施工单位的资金流动，而且会引起索赔次数增多，给工程管理带来困难。如果合同中关于付款方式及付款期限的约定不够清楚，可能会导致付款延误或者支付金额出现争议。这类纠纷会影响到工程的进度，因为建设单位可能因资金问题而不能及时向分包商或供货商支付款项，从而影响到整个工程的资金流动。在一个项目中，质量是最重要的。如果合同中没有明确的质量标准，没有明确的验收程序，那么施工单位就有可能出现质量问题。这样不仅会造成返工，而且可能导致业主索赔，增加工程费用，延误工期。风险管理对项目的成败至关重要。如果合同中没有明确约定风险发生时各方责任的划分，就有可能导致风险管理失败。因此，在风险发生时，各方可能会相互推诿责任，进而引发争议与索赔，从而影响到项目的整体推进。

2.施工过程中的意外事件和变更导致工期延误和成本增加

不可预见的自然灾害，例如洪水、地震、风暴、瘟疫、战争等，会造成工地破坏，设备损坏，甚至人身伤害，迫使工程暂停。这样不仅会影响工程进度，而且会增加维修费用。建筑施工过程中发生的安全事故，不仅会给施工单位带来直接的经济损失，而且还会引起法律责任及信誉方面的损害。处理这些意外事件既费时又费时间，还可能造成工期拖延。业主在施工期间可能会对设计进行变更，这些变更可能包括对工程结构、选材、施工方法等方面的调整。设计变更往往要重新规划施工组织，采购新材料，甚至需要重新审批，这些都会导致工期延长，费用增加。原料供应商变更或供应链中断，可能造成建筑材料供应延误，影响工程进度。另外，当物资需要在特殊情况下迅速进场，但物流运输时间无法满足前场施工要求也会造成窝工，导致成本增加。同时，国家政策、法规的调整以及工作审批要求的变动，同样会导致施工单位需要一定的时间来适应新的规范要求和完成必要的批准程序，因此可能会造成工期延误。前面所述的突发事件或变更往往会导致施工单位提出索赔要求，以弥补工期延误和费用增加。如若合同未对以上情况做出明确约定，或者建设单位未能针对变更索赔事宜制定详细的管理办法，很有可能导致业主难以确定变更索赔的有效性，从而引起合同纠纷，进而影响工程进度及工程造价。

3.项目管理不善，导致资源浪费和效率低下

制定详细的施工计划以及科学合理的施工组织，并在施工过程中进行有效的管控是避免窝工和资源浪费的关键。如果合同中没有对工期及计划进行约定，就有可能造成工程进度混乱、工期延误、费用超支等问题。另外，由于缺少有效的项目管理手段与方法，项目团队很难对项目的进度与资源进行精确的掌控，从而导致项目难以判断工程是否按期推进，或者难以发现延误的原因，导致无法对工程进展进行有效管控。工程变更是施工过程中难以避免的合同行为，若变更管理机制不够明晰、不够严密，则可能导致未审批先施工或变更频繁发生，从而影响工期与成本控制。如果合同中没有对供应链管理的责任主体及流程进行明确规定，则可能造成材料供应延迟或出现品质问题，进而影响工程进度及费用。此外，供应链的不畅通还会造成业主急需的材料不能及时得到，从而增加工程项目的风险与不确定性。畅通高效的沟通与协调机制是项目成功的关键。如果在合同中没有建立起有效的沟通渠道，将会造成各参建方信息不对称、沟通不畅、决策滞后、执行混乱等问题，进而影响到项目的进度与成本控制。项目风险管理对于预防和应对潜在的问题至关重要。如果在合同中没有对项目可能面对的风险进行充分的评估，或者没有制定全面完善的风险应对措施，可能会在突发事件发生时不能及时、有效的应对，从而增加工程成本，延长工期。加强工程监理是保证项目质量，进度和费用控制的必要条件。如果在合同中没有明确监理责任主体和监督机制，就可能造成监理缺位，无法及时发现并解决问题，从而影响工程质量和经济效益。

四、风险管理措施

1.完善合同条款，明确各方责任和权利，减少合同纠纷的发生

合同应明确项目的范围、分包内容、工期及质量要求，以保证各方对项目内容的理解一致。这样可以防止由于工程内容不明确而引起的误会与纠纷。合同应该清楚地说明工程的开工、竣工日期，以及重要的里程碑。建设单位应建立工期延误奖惩机制，激励施工单位按时完成项目，同时应建立一套严格的变更管理流程，包括建议变更、批准变更、实施变更及付款等全过程。需要对变更的责任主体，费用支付，以及对项目的影响进行说明，保证所有的变更都能得到及时审批，以免引起争议。在合同中应明确工程造价的计算方法及工程款支付方式，为保证资金合理使用，可采取分阶段支付或按完成工作量支付。合同应明确合同各方对不可抗力事件的责任，以及合同履行时的风险分担原则。通过制定风险管理条款，明确各方对突发事件的反应及责任分配，降低突发事件对项目的影响。在合同中应明确提出索赔的条件、程序、时限，以及如何解决纠纷的组织。建立独立的仲裁组织，有利于提高纠纷解决效率与公平公正性。合同中应明确规定双方需投保的种类、数量及形式，这样可以有效地控制和分担合同执行期间的风险。应建立合同实施监管机构或人员，对合同履行情况进行监督，对合同履行过程中出现的问题能够及时发现并解决，避免纠纷。对施工合同进行规范化、系统化管理，有利于明确各方责任，保证项目顺利实施。合同制定的规范化不仅有利于提高项目管理质量，也有利于保护参与各方的合法权益，推动整个建设行业健康发展。

2.建立风险管控机制，提前识别和评估潜在风险，并采取相应措施进行应对

在签订合同前，承包商与业主双方应共同开展风险辨识工作。这一步包括对项目的技术难度，市场变动，法律变化，金融风险等方面的风险进行系统性的分析，找出潜在的风险点。在此基础上，对已辨识的风险因素，包括风险发生的可能性，对项目的影响程度，以及风险的紧急性程度等，做深入的评价。建立风险矩阵，通过定性和定量的方法确保对每一种风险都进行全面分析评估。在此基础上，根据风险评估结果，分别制定相应的应急对策。这些策略可以包括规避风险、转移风险、减少风险或接受风险。将风险管理的责任与义务写入施工合同中，其中应包括风险的分担、触发条件、通知及报告程序，为企业的风险管理提供契约保障与指导。在项目实施期间，应建立一套有效的风险监测机制，并对识别出的风险进行定期跟踪与评价。

3.加强项目管理，建立有效的进度和成本控制机制，确保施工过程的高效执行

在签订合同之前，要制定详细的项目计划，包括项目计划工期，资源配置，费用估算等。计划书应明确列出各阶段的工作内容、时间节点及所需资源，以实现项目进度与费用的有效管理与控制。应成立项目管理小组，监督项目实施进度。定期对项目进度进行评估与跟踪，及时发现并解决项目进度中出现的问题，保证项目顺利实施，同时还要对可能发生的变化和延迟建立灵活的调整机制。项目需要制定严格的成本控制措施，包括预算管理，费用管理与偏差分析等，确保各项费用的合理使用与控制，避免因费用超支而影响项目的进度与质量。最后，需要对施工过程中的物料采购、人员进退场等进行合理的计划与管理，避免因供应链问题而造成的工程延误及成本增加。需要与供应商及承包商建立良好的合作关系，定期召开项目会议，就项目进展、存在的问题及解决办法进行及时的沟通，从而促进各方面的合作，共同应对各类问题与挑战。

结语

加强工程管理，建立一套行之有效的工程进度与费用控制机制，是路桥工程施工合同管理的重要内容。通过制订详细的项目计划，进行有效的进度管理，建立成本控制机制，强化供应链管理，建立有效的沟通机制，不断地进行监督与改善，才能有效地控制工程的工期和费用，保证施工过程的高效实施。这些措施既保证了工程的顺利完成，又提高了项目管理水平，为今后类似工程积累了宝贵的经验。通过不断地实践与总结，完善企业管理体制，促进产业发展，促进社会进步。

参考文献

[1]王伟.路桥工程施工成本控制优化路径[J].财富生活,2024(2):51-53

[2]刘伟.浅析精细化管理在路桥工程施工中的应用[J].中文科技期刊数据库（全文版）工程技术,2023(4):0152-0155

[3]郭文娟.路桥工程施工中的常见施工技术探讨[J].中文科技期刊数据库（文摘版）工程技术,2023(5):0093-0095

[4]李航.路桥工程施工中的常见施工技术与质量控制分析[J].中国科技期刊数据库 工业A,2023(11):0065-0067